施工合同

有关施工合同范文七篇

在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多事情需要用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编帮大家整理的施工合同7篇，希望对大家有所帮助。

甲方： (承租方) 合同编号：

乙方： (出租方) 签定地点：

工程名称：

工程地址：

根据甲方工程需要，经甲乙双方协商，乙方同意租赁施工升降机机给甲方使用并达成以下协议：

第一条 设备名称、型号、数量

注：塔机保证符合国家标准和规范、完整。

第二条租赁期限

1、甲乙双方签订合同后5天内，乙方必须保证按时进入施工现场(因不可抗拒因素造成的延期乙方不承担责任)。

2、设备进场安装完毕并经双方验收合格使用之日起计算设备租赁起始时间，如未使用，则以检测部门检验合格之日计算。

3、甲方不再使用设备，必须提前二十天书面通知乙方，停止使用之日为设备租赁终止时间。

第三条 租赁费用

1、设备租赁费(含设备台班费、维修保养费及三名开机工资(含夜间加班费))按每月每台 ￥14500.00元 包干，并每月支付一次。最后一月使用时,不足月按每台每天 ￥500.00 元计算。

2、乙方配置设备操作人员每台名，工资由甲方每月代支付给操作人员，最后一次结帐乙方必须向甲方提供全额租赁发票，否则甲方有权拒绝付款。

3、乙方应主动向甲方申请设备检修时间，经甲方同意后进行，但每月不得超过48小时，甲方不得因此扣减租赁费用。

第四条 结算及款项支付(以乙方的有效收款凭证为准)

1、设备安装完毕双方验收合格5日内甲方支付乙方该台设备进场费元。

2、设备启用后按甲方项目部管理人员发放工资之日起5天必须足额支付乙方上月租赁费和人工费，否则乙方有权停机或拆机。

3、设备报停，甲方未付清设备租赁费用及人工工资，乙方有权不拆设备，按正常租赁费用结算，直至甲方付清各项款项为止。

第五条 甲方的权利和义务

1、保证设备安拆现场三通一平等地理条件和现场的安全警戒工作，否则延误和造成安全事故，由甲方负责。

2、保证设备供电电源安置在设备基础周围3米内，其配置严格满足相关规范要求。

3、严格按照乙方提供的设备基础图要求制作设备基础，否者甲方应支付整改基础所产生的各种费用。根据要求埋设接地线，并向设备检测部门提供基础地质耐力及设备基础砼报告，设备基础应保持干燥

4、设备安装的辅助人员由乙方自行负责提供。

5、自设备安装完毕经特种设备检测部门检测通过之日起，设备的使用权转移给甲方，由甲方负责日常管理(包括操作人员)

6、操作人员必须严格遵守塔机操作规程，严禁违章操作和违章指挥。

7、甲方为操作人员提供必需的免费食宿条件和备品、工具的存放条件。

8、在使用过程中甲方有责任保证设备安全，

9、乙方若有违规行为，甲方有权提出并责令整改，乙方应在甲方规定的时间内整改完成。

10、设备性能不能满足甲方工程需要，甲方有权终止本合同，并按设备实际使用期限支付租赁费，乙方无异议。

11、乙方负责设备的日常维护和保养、润滑和检查，并承担由此产生的材料费用。由甲方安排的操作人员必须爱惜设备，对设备进行日常保养，排出一般性故障。

六 乙方的权利和义务

1、设备的装卸、运输、安装、拆除、检测工作由乙方负责。

2、凡乙方安装、运输、装卸、拆除及设备质量原因造成的安全事故，由乙方负全责。

3、乙方必须保证设备的安装和拆除符合国家有关安全技术规程、标准，满足国家有关设备安全文明检查达标。

4、乙方必须为甲方施工现场提供完善服务，满足甲方工程需要，确保甲方工程顺利进行，设备一般故障的排除不得超过的损失，乙方的维修时间不受本款时间限制。

5、设备在租赁期内的工作时间服从甲方安排，乙方无异议。

6、乙方安排的设备操作人员必须服从甲方施工现场专职管理人员的统一指挥，若乙方安排的操作人员严重违反甲方有关规章制度，甲方有权利要求更换操作人员。

7、乙方必须在合同签订生效当天，提供完整的机械设备资料和特殊操作人员证到项目部进行备案，否则甲方有权示为合同无效。

七 违约责任

2米内周围无杂物。，未检测前甲方无权使用。设备及附属设施如有遗失或损坏，6小时，否则扣除相应台班费。若因甲方的过失、违章使用造成应照价赔偿。

1、未经双方协商任何一方单方终止或变更本合同;违反本合同约定条款的应向对方支付合同总租金金额的15%作违约金。

2、预计该设备租赁个月，若因甲方原因，租赁实际时间未达到约定期限自少按个月计算。

3、在合同生效后超期20日内，由于甲方原因设备仍不能进场，乙方有权解除合同，甲方按租赁台班费的50%支付占用费。

八 解决合同纠纷的方式

凡因本合同所发生的一切纠纷，双方协商解决，未果，由原告所在地人民法院诉讼解决。

九 其他约定

1、甲方在合同执行期间未经乙方同意而对该设备作出的转租、出售、拆装等行为均视为无效;对设备进行的任何改装、添加任何附属设施，特别是电气线路和安全装置等行为均视为无效，否则因此给乙方带来的损失由甲方全部承担。

2、若设备发生安全责任事故，甲方应在半小时内通知乙方，否则后果由甲方承担;安全事故按照国家有关法规经相关部门鉴定，分清责任，甲、乙双方各自承担相应责任。

3、双方有效证件和租赁期间的书面手续(如进出场通知单、设备检测报告、结算单、加节加附着单等)作为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、本合同经双方签字盖章后生效，合同执行完备，款项结清后失效。

5、本合同一式份;乙方份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：内蒙古巨华集团大华建筑安装有限公司第 项目部

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设安全管理条例》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚 ……此处隐藏7653个字……量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的______%.

12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.8双方约定其它违约责任：____________________

第13条 争议的解决方式

13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

(一)提交大连仲裁委员会仲裁;

(二)依法向工程所在地人民法院起诉。

第14条 不可抗力

14.1双方关于不可抗力的约定：___________________

第15条 保险

第16条 合同生效

16.1合同生效日期：_____________________________

第17条 合同份数

17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

双方约定合同副本份数：_________________________

第18条 合同备案、鉴证

18.1合同备案、鉴证：(现场签字)_______________

发包方：_____________ 身份证号：_____________

承包方：_____________ 身份证号：_____________

甲方：

乙方：

甲方将位于居住房屋交由乙方施工，为确保工程质量、圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程结构：地面3层，均为砖混结构。

2、建筑面积(施工计算方式)：一层97.88平方米(不含楼梯)，楼梯9.62219.24平方米;二层93平方米(不含楼梯，阳台按半面积计入)，楼梯7.86215.72平方米;三层76.4平方米(阳台按半面积计入)。合计302.24平方米，最终按建筑实际面积为准。

第二条：承包方式

1、包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备;

2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币225元(大写：XXX贰拾伍元整);

3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价;

4、工程承包内容：土建工程、雨水排水及房屋装修;

5、基础由甲方负责，乙方负责回填。

6、甲方负责门窗(包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆)的安装。

7、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。

8、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。

第三条：工程工期

1、甲方规定动工时间为________年____月____日至年月乙方不得提前和推后。

2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。

第四条：工程质量

1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。

2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，甲方请设计人员参与监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。

3、钢筋工程：要求采用电渣压力焊(坡屋顶钢筋搭接)。

4、地面工程：一层铺贴地砖。

5、外观工程：整幢楼内外水泥清光到顶。

6、门窗工程：乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。

7、楼梯工程：楼梯上贴瓷砖。

8、水电工程：阳台、屋顶排水设施安装。

9、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

第五条：施工费结算方式

1、合同签定后，甲方购买材料，乙方积极组织施工人员进行施工，基础工程完工后，甲方付给乙方工程款 元;

第一层主体工程完工(

第一层楼顶结束)后方付乙方壹万元;

第二层主体工程完工(

第二层楼顶结束)后甲方付乙方贰万元; 其余款项待工程按图纸施工完成，通过验收后一次付清。 工程装饰完工并交付甲方使用后，双方结算，由甲方一次性付清工程余款(质量保证金X除外)。乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为________年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。如存在严重工程质量问题，乙方应承担全部责任。

2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。

第六条：安全生产及其它

1、在施工中，要把安全施工放

第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。

2、在合同期内，乙方不得故意长期停工或多加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。

3、施工期内，工程质量由甲方监督施工质量。

第五条：合同终止与生效

1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效(合同涂改无效)双方履行完成合同条款内容后终止。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力，未尽事宜甲乙双方另行商定。

3、合同订立地点： ____省____市____县____镇雨洒村一组。(下无正文)

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日